发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。
因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。
承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。
【法律依据】
根据《民法典》第798条规定:隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
发包人在合理期限内没有检查的将会导致什么法律后果呢
律法录
人气:2.77W
推荐文章
- 1建设工程施工合同无效 - 将不会产生什么的法律后果
- 2交通事故过了处理期限会有什么样的后果
- 3法定代表人被羁押导致诉讼时效中止的法律事由是什么呢
- 4劝酒导致后果要承担法律责任的情形有哪些
- 5公司解散会导致怎样的法律效果?
- 6收到法院发的强制执行通知后没钱还会有什么后果
- 7中标通知书发出后30内未签订合同有什么后果 - 法律是怎么规定的
- 8驾驶套牌车会导致什么后果
- 9隐名股东未出资会有什么法律后果呢
- 10社保骗保会导致什么样的后果
- 11将孩子带走没有抚养权会有什么后果?
- 12律师发律师函不理踩会有什么后果
- 13未经允许分包将承担什么法律后果
- 14发包人、承包人解除建设工程合同的条件与法律后果
- 15合同无法履行导致违约的后果是什么?
最近文章
- 1没有按期缴纳注册资本的法律后果是什么
- 2开发商延期交房有什么法律后果
- 3饮食不规律会导致什么 饮食不规律会导致什么情况
- 4拒不配合防疫检查法律后果都有哪些?
- 5宣告婚姻无效会导致什么后果
- 6养老险缴费不一将导致什么结果
- 7感染新冠后会导致脱发吗
- 8憋尿会导致什么后果呢
- 9出卖人违反标的物权利瑕疵担保义务将有什么法律后果
- 10专用发票认证期限没有认证的后果是什么?
- 11涉嫌寻衅滋事将会面临什么法律后果?
- 12事故肇事逃逸会导致什么后果?
- 13合同没有终止日期的法律后果
- 14网贷逾期没还会导致什么样的后果
- 15合同无效会导致哪些后果
- 16如果车辆违章不处理会有什么后果呢
- 17会导致偷税后果的手段
- 18逃税有什么法律后果
- 19在我国合同解除会发生法律后果吗
- 20导致无效婚姻的情形包括什么呢