发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:
1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。
2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。
3、发包人逾期提供甲供材料。
4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。
【法律依据】《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
律法录
人气:1.86W
推荐文章
- 1承包人可索赔工期及费用的条件是什么?
- 2建设工程合同的发包人和承包人的主体资格是什么
- 3甲方停工导致的误工费可以索赔吗?
- 4开发商延期交房的该如何索赔
- 5医院延误病情导致死亡赔偿如何认定?
- 6疫情期间承包方是否需承担工期延误责任
- 7因劳动仲裁导致了误工费该如何计算?
- 8交通事故导致的工伤如何索赔?
- 9工程索赔中承包人的预期可得利益是什么
- 10发包人、承包人解除建设工程合同的条件与法律后果
- 11因伤致死误工费的赔偿内容包括哪些?
- 12承包人能索赔的施工赔偿有哪些
- 13发包人自行变更工程规划设计承包人承担责任吗
- 14发包人在合理期限内没有检查的将会导致什么法律后果呢
- 15因患者原因延误治疗导致不良后果有哪些原因
最近文章
- 1发包人向承包人支付拖欠工程款的利息标准和起算时间
- 2飞机延误险如何赔偿
- 3土地承包人死亡后 - 承包权的继承问题法律是如何规定的?
- 4因第三人导致工伤赔偿
- 5发包人向承包人的索赔包括什么
- 6过年如何向别人求红包 春节向别人索求红包的幽默句子
- 7发包人和承包人的区别是什么?
- 8医生误诊导致延误病情的赔偿项目是什么?
- 9建筑工程承包发包方的责任应该如何认定
- 10承包人与发包人的责任是什么
- 11承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
- 12土地承包期延长多久
- 13建筑工程索赔报告包含的内容有哪些 - 如何索赔?
- 14承包人工程竣工日期如何确定
- 15单位原因导致务工的误工费依据什么赔偿?
- 16由于不遵守交通规则导致发生车祸后如何索赔?
- 17交通事故导致的误工费应该如何赔偿
- 18误诊导致延误病情赔偿项目是固定的吗?
- 19如何申请信用卡航空延误赔偿 怎样申请信用卡延误赔偿
- 20工伤延误治疗如何向单位索赔
猜你喜欢